LG Köln |
| BGB §§ 631 ff. |
Leitsätze (der Redaktion) |
| 1. Liegt der Hauptteil der vertraglich
vereinbarten Leistung in der Erstellung und Implementierung eines
Sicherheitskonzepts und in der Einbindung des Außendienstes in ein
Netzwerk, handelt es sich um einen zusammengesetzten Vertrag mit
werkvertraglichem Charakter, sofern sämtliche einzelnen vereinbarten
Leistungen nach dem Willen der Parteien miteinander stehen und fallen sollten.
2. Eine stillschweigende (konkludente) Abnahme im Sinne der §§ 133, 157, 242 BGB setzt eine objektiv vertragsgemäße Leistung voraus. 3. Ist die Entwicklung und die Implementierung eines Sicherheitskonzepts zur Absicherung des lokalen Netzwerks gegenüber dem externen und öffentlichen Internet Vertragsgegenstand, bedeutet die vertragsgemäße Erbringung dieser Leistung, dass der Schuldner die Sicherheitsanforderungen aufnimmt, mit dem Auftraggeber diskutiert, die verschiedenen Vor- und Nachteile bzw. Sicherheitsrisiken erörtert und anschließend die Festlegungen in schriftlicher Form zusammenfasst. Ist ein solches Sicherheitskonzept nicht erstellt worden, ist damit keine Sollbeschaffenheit einer Technik zur Absicherung des Netzwerks des Auftraggebers festgelegt worden. |
Tatbestand |
| Die Klägerin ist im Bereich der Planung von Computernetzwerken tätig. Ihr Tätigkeitsbereich reicht von der Planung eines Netzwerkes bis zur vollständigen Projektierung und Durchführung. Daneben verkauft sie Hard- und Software und bietet damit verbundene Dienstleistungen und Schulungen an. | JurPC Web-Dok. 62/2004, Abs. 1 |
| Die Beklagte ist im Bereich der Softwareentwicklung tätig und beauftragte die Klägerin am 20.05.2000 mit der Planung und Implementierung einer Netzwerkinfrastruktur inklusive neuer Serverfarm. | Abs. 2 |
| Ausweislich der im Auftrag dargestellten Rahmenziele umfasste die vereinbarte Leistung neben der Beratung der ausführenden Elektrofirma im wesentlichen die Entwicklung und Implementierung eines Sicherheitskonzeptes sowie die Einbindung des Außendienstes in das Netzwerk. | Abs. 3 |
| Die Lieferung von Netzwerkrechnern und dazugehöriger Software war nicht von diesem Auftrag umfaßt. Ausweislich des Auftrags setzte die Beklagte den Finanzrahmen für die Planung und Implentierung einer Netzwerkinfrastruktur inklusive neuer Serverfarm auf 200.000,00 DM fest. | Abs. 4 |
| Die Klägerin macht mit der vorliegende Klage mehrere noch offenstehende Rechnungen aus diesem Auftragsverhältnis gegenüber der Beklagten geltend. | Abs. 5 |
| Sie behauptet, die im Auftrag vorgesehenen Leistungen ordnungsgemäß erbracht zu haben. Daneben habe die Beklagte bei der Klägerin zusätzlich Computer bzw. Computerteile bestellt. | Abs. 6 |
| Sie verlangt die Bezahlung von insgesamt 18 Rechnungen über einen Gesamtbetrag 180.726,02 DM. Hiervon bringt die Klägerin zugunsten der Beklagten zwei Gutschriften über einen Betrag von 15.404,80 DM und einen Betrag von 3.712,00 DM in Abzug. Außerdem eine Akontozahlung in Höhe von 46.400,00 DM. | Abs. 7 |
| Wegen der Einzelheiten der geltend gemachten Rechnungen und der abgezogenen Gutschriften bzw. Akontozahlung wird auf Seite 2 - Seite 8 der Klageschrift (Blatt 2 - 8 der Akten) Bezug genommen. | Abs. 8 |
| Außerdem verlangt die Klägerin auf die Klageforderung entfallende Verzugszinsen in Höhe von 11,75 %, weil sie insoweit Bankkredit in Anspruch genommen hat. | Abs. 9 |
Die Klägerin beantragt,
| Abs. 10 |
Die Beklagte beantragt,
| Abs. 11 |
Widerklagend beantragt die Beklagte,
| Abs. 12 |
Die Klägerin beantragt,
| Abs. 13 |
| Den zunächst erhobenen Einwand der Bezahlung bezüglich der auf Seite 2 ihres Schriftsatzes vom 09.07.2001 (Blatt 20 der Akten) angegebenen Rechnungen der Klägerin hat die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 10.12.2001 (Blatt 126 - 129 der Akten) aufgegeben und die Rechnungen als solche unstreitig gestellt. | Abs. 14 |
| Desweiteren verteidigt sich die Beklagte damit, daß die Klägerin den im Auftrag festgeschriebenen Finanzrahmen von 200.000,00 DM bei weitem überschritten habe. Eine solche Überschreitung des Finanzrahmens sei nur durch Genehmigung der Geschäftsleitung der Beklagten zulässig. Diese sei nicht erfolgt. | Abs. 15 |
| Ferner rügt die Beklagte die mangelnde Fälligkeit der Rechnungsforderungen, da die Werkleistung nicht abgenommen worden sei, weil die erbrachte Werkleistung unvollständig und mangelhaft sei. | Abs. 16 |
| Wegen der Einzelheiten der geltend gemachten Mängel wird auf den Vortrag der Beklagten im Schriftsatz vom 10.12.2001 unter Ziffer II., Seiten 2 - 24 (Blatt 88 - 110 der Akten) verwiesen. Die Beklagte rügt sowohl Mängel hinsichtlich der Entwicklung und Implementierung des in Auftrag gegebenen Sicherheitskonzeptes sowie der Einbindung des Außendienstes in das Netzwerk als auch hinsichtlich der gelieferten Hardware sowie hinsichtlich der Ausführung der leitungstechnischen Arbeiten. Schließlich rügt sie nicht erbrachte Leistungen und Lieferungen des Auftrags. | Abs. 17 |
| Die Klägerin behauptet, daß die Klägerin Anfang Mai 2000 den Projektleiter der Beklagten, den Zeugen T, im Hinblick auf die gewünschten Änderungen darauf hingewiesen habe, daß eine derartige Änderung im Rahmen des ursprünglich angedachten Finanzrahmens nicht möglich sei, wobei die Beklagte in der zweiten Maiwoche, als die Änderungen vorgenommen worden seien, diese trotz des Entstehens höherer Kosten gebilligt habe. | Abs. 18 |
| Ferner habe der Geschäftsführer der Beklagten in einem Gespräch am 12.12.2002 trotz der ursprünglich vereinbarten Tagespauschale für die Dienstleitungen in Höhe von 1.400,00 DM erklärt, er sei lediglich bereit, hierfür einen gesamten Pauschalbetrag in Höhe von 40.000,00 DM netto zu bezahlen. Auf den Hinweis der Klägerin, den Werkvertrag im Hinblick auf die noch offenstehenden Rechnungen für gelieferte Werke kündigen zu wollen, habe der Geschäftsführer der Beklagten zugesichert, diese Rechnungen bis zum 15.12.2000 zu bezahlen. | Abs. 19 |
| Außerdem sei bei diesem Gespräch die gesamte projektbezogene Werkleistung der Klägerin als funktionsfähig und im wesentlichen vertragsgemäß abgenommen worden. | Abs. 20 |
| Schließlich ist die Klägerin den Mängelrügen der Beklagten entgegengetreten und rügt ihrerseits, daß sie diese nicht bei der Abnahme vorbehalten habe bzw. daß sie gemäß §§ 377, 378 HGB damit ausgeschlossen sei. | Abs. 21 |
| Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze sowie den übrigen Akteninhalt Bezug genommen. | Abs. 22 |
| Das Gericht hat gemäß Beweisbeschluß vom 24.04. und 17.02.2002 Beweis erhoben durch Zeugenvernehmung und Einholung eines Sachverständigengutachtens. | Abs. 23 |
| Wegen des Ergebnisses der Zeugenvernehmung wird auf die Sitzungsniederschrift vom 05.06.2002 (Blatt 236 - 245 der Akten) verwiesen. Wegen des eingeholten Sachverständigengutachtens wird auf die schriftlichen Gutachten des Sachverständigen Dr. I vom 07.01.2003 (Blatt 303 - 315 der Akten) und vom 20.03.2003 (Blatt 331 - 335 der Akten) verwiesen. | Abs. 24 |
Entscheidungsgründe |
| Die Klage ist unbegründet. | Abs. 25 |
| Die Zwischenfeststellungswiderklage ist gemäß § 256 Abs. 2 ZPO zulässig und begründet. | Abs. 26 |
I. Die Klage war abzuweisen. | Abs. 27 |
| Zwar bestehen die mit der Klage geltend gemachten Werklohn- bzw. Kaufpreisansprüche aus den einzelnen, der Klageschrift zugrundeliegenden Rechnungen; denn aufgrund der Ausführungen der Beklagten in ihrem Schriftsatz vom 10.12.2001 (Blatt 126 - 129 der Akten) ist davon auszugehen, daß diese Rechnungsforderungen als solche unstreitig sind und der zunächst von der Beklagten erhobene Zahlungseinwand sich inzwischen als unberechtigt herausgestellt hat. | Abs. 28 |
| Soweit sich die Beklagte gegen die Klageforderung mit einer nicht gebilligten Überschreitung des verbindlich festgelegten Finanzrahmens verteidigt, so ist zwar einerseits nach der Beweisaufnahme nicht von der vertraglich vorgesehenen ausdrücklichen Genehmigung seitens der Geschäftsleitung der Beklagten auszugehen, andererseits spricht der nach der Beweisaufnahme feststehende Umstand, daß die Geschäftsleitung wußte, daß dieser Finanzrahmen überschritten wurde und dennoch die Klägerin weiterarbeiten ließ, dafür, daß von einer konkludenten Genehmigung der Überschreitung des Finanzrahmens auszugehen ist. So hatte der Zeuge L, der auf Seiten der Klägerin als technischer Leiter fungierte, ausgesagt, daß anläßlich eines Gesprächs, als die bestellten Server fast fertig waren und im Hause der Klägerin gestanden hätten, und auch später, als sich herausgestellt habe, daß der zu implementierende SQL-Server nicht ausgereicht habe für das weiter einzustellende Personal, er, der Zeuge L, die Zeugen T und N darauf hingewiesen habe, daß die maximal veranschlagte Auftragssumme von 200.000,00 DM dann nicht mehr ausreiche. Auch wenn der Zeuge T dabei nach der Bekundung des Zeugen L eine Abklärung diesbezüglich mit der Geschäftsleitung für notwendig erklärt habe, ohne daß es dazu in seinem Beisein gekommen ist, so hat die Beklagte die Weiterarbeit der Klägerin nicht gestoppt. Stattdessen hat der Zeuge T während der Implementierungsphase erklärt, die Genehmigung der Überschreitung des Finanzrahmens durch die Geschäftsleitung gehe in Ordnung. Dabei kann es keine Rolle spielen, daß in diesem Rahmen keine Beträge genannt worden sind und eine Überschreitung des Finanzrahmens seitens der Geschäftsleitung genehmigungbedürftig war. Durch den tatsächlich einverständlichen Vollzug der über den Finanzrahmen hinausgehenden Arbeiten hat die Beklagte eine stillschweigende Genehmigung der Überschreitung des Finanzrahmens vollzogen. Denn auch der Zeuge T hat bei seiner Vernehmung dieser Weiterarbeit nicht widersprochen, auch, wenn er betont hat, für eine Entscheidung hinsichtlich der Überschreitung des Finanzrahmens nicht befugt zu sein, sodaß er sich eine solche Entscheidung auch nicht zugetraut habe. Diese einschränkenden Erklärungen des Zeugen T vermögen jedoch nicht den seitens der Beklagten gesetzten Vertrauenstatbestand hinsichtlich der Genehmigung der Überschreitung des Finanzrahmens auszuräumen. | Abs. 29 |
| Dennoch kann die Klägerin die Rechnungsforderung nicht durchsetzen, weil ihnen sowohl die fehlende Abnahme der diesen Rechnungen zugrundeliegenden Leistungen nach §§ 640 Abs. 1, 641 Abs. 1 BGB als auch die Einrede des erfüllten Vertrages gemäß § 320 BGB entgegenstehen. Dies gilt auch, soweit es sich um Ansprüche aus Hardwarelieferungen handelt, die an sich nach Kaufrecht zu beurteilen sind. Denn auf das gesamte streitgegenständliche Rechtsverhältnis ist Werkvertragsrecht anzuwenden. Bei dem von den Parteien geschlossenen Vertrag vom 20.03.2000 handelt es sich um einen zusammengesetzten Vertrag mit werkvertraglichen Schwerpunkten. Den Hauptteil der vertraglich vereinbarten Leistung bilden die Erstellung und Implementierung eines Sicherheitskonzepts und die Einbindung des Außendienstes in das Netzwerk der Beklagten. Zur Umsetzung dieses Projektes waren zusätzlich die Lieferung von Hardware-Produkten als auch leitungstechnische Arbeiten seitens der Klägerin erforderlich. Sämtliche einzelnen vereinbarten Leistungen sollten nach dem Willen der Parteien miteinander stehen und fallen. Sie bilden nach ihrem Willen insoweit eine einheitliche Regelung, als das Interesse der Beklagten an der Durchführung der Nebenleistungen, insbesondere der leitungstechnischen Arbeiten und der Lieferung von Hardware-Produkten, von der erfolgreichen Durchführung der Hauptleistungen abhängen sollte. | Abs. 30 |
| Dies ergibt sich eindeutig aus dem Inhalt des am 20.03.2000 geschlossenen Vertrags, der als wesentliche Auftragsziele die Planung und Implementierung einer Netzwerkinfrastruktur inklusive neuer Serverfarm im neuen Gebäude der Bewotec (Beklagte) vorsah. Bei einem solchen gemischten Vertragsverhältnis entscheidet das Recht der Schwerpunktleistung (vgl. BGHZ 2, 33; BGH NJW 1992, 2481 ff), hier also die Erbringung dieser Werkleistung. | Abs. 31 |
| Demgemäß bedurfte es der Abnahme der Gesamtleistung gemäß § 640 BGB. | Abs. 32 |
| Zwar behauptet die Klägerin, diese sei bei dem Abschlußgespräch am 02.12.2000 erfolgt, was auch der Zeuge L bei seiner Vernehmung bestätigt hat. Der Zeuge L hat nämlich bekundet, daß die Beklagte seit Juni 2000 bereits auf dem von der Klägerin implementierten System gearbeitet habe, ohne daß die Beklagte Einwendungen gegen seine Fertigstellungsanzeige erhoben habe, sodaß er insgesamt davon ausgegangen sei, daß die Beklagte die Abnahme insgesamt als vertragsgemäß akzeptiert habe. | Abs. 33 |
| Wenn dem der Zeuge T bei seiner Vernehmung widersprochen hat, weil es an einer ausdrücklichen Billigung des Projekts als vertragsgemäß seitens der Beklagten gefehlt habe, so geben an sich beide Aussagen nur die Einschätzung beider Zeugen wieder. Auch wenn der Zeuge T darüberhinaus bekundet hat, daß seines Wissens eine förmliche Abnahme nach der Gesamtfertigstellung vereinbart gewesen sei, so ist diese Aussage ebenfalls nicht ausreichend, um die Frage nach der Abnahme zu entscheiden. Denn auch wenn eine förmlliche Abnahme vorgesehen war, so ist eine stillschweigende (konkludente) Abnahme nicht ausgeschlossen. Darauf hat die Kammer in ihrem Hinweisbeschluss vom 17.07.2002 ausdrücklich hingewiesen. Zwar hat die Kammer hierbei das Zustandekommen einer konkludenten Abnahme favorisiert. | Abs. 34 |
| Aufgrund der überzeugenden Feststellungen des Sachverständige Dr. I läßt sich jedoch diese Auffassung nicht mehr aufrechterhalten. Denn eine stillschweigende (konkludente) Abnahme im Sinne der §§ 133, 157, 242 BGB setzt eine objektiv vertragsgemäße Leistung voraus (vgl. Palandt-Sprau, 61. Auflage, § 640 BGB, Rdnr. 4; BGHZ 293, 163 f). | Abs. 35 |
| Das heißt die Gesamtleistung muß objektiv im Wesentlichen vertragsgemäß sein. Das ist nach den überzeugenden Feststellungen des Sachverständigen Dr. I nicht der Fall. Zwar hat er in seinem Hauptgutachten vom 07.01.2003 (Blatt 305 - 315 der Akten) nach Durchführung eines Ortstermins eine veränderte Situation hinsichtlich der von der Klägerin gegenüber der Beklagten erbrachten Leistungen vorgefunden, sodaß er im wesentlichen ein Aktengutachten erstellen mußte (Blatt 307 der Akten). Denn die einzelnen von der Beklagten gerügten Mängel an den Soft- und Hardware-Leistungen (Blatt 308 - 312 der Akten) waren aufgrund dieser veränderten Situation nicht mehr nachvollziehbar bzw. reproduzierbar. Diesen Standpunkt hat der Sachverständige auch aufgrund der Einwendungen der Klägerin gegen das Hauptgutachten des Sachverständigen vom 07.01.2003 in seinem Zusatzgutachten vom 20.03.2003 (Blatt 331 - 335 der Akten) bestätigt. | Abs. 36 |
| Unabhängig davon hat der Sachverständige Dr. I sowohl in seinem Haupt- als auch in seinem Ergänzungsgutachten festgestellt, daß das als Hauptbestandteil des streitgegenständlichen Auftrags von der Klägerin zu erbringende Sicherheitskonzept nicht bzw. mangelhaft erbracht worden ist (Blatt 310 oben, 313 Mitte und 314 der Akten (Hauptgutachten) und Blatt 33, 334 der Akten (Ergänzungs-Gutachten)). | Abs. 37 |
| Aus dem Auftragsschreiben der Beklagten vom 20.03.2002 (Anlage K 2, Blatt 1, 2 Anlageheft), das von beiden Seiten unterschrieben worden ist, also Vertragsinhalt geworden ist, geht eindeutig hervor, daß die Klägerin von der Beklagten mit der Entwicklung und der Implementierung eines Sicherheitskonzepts zur Absicherung des lokalen Netzwerks gegenüber dem externen und öffentlichen Internet beauftragt worden ist. Die Erbringung dieser Leistung hätte nach den nachvollziehbaren Feststellungen des Sachverständigen bedeutet, daß die Klägerin die Sicherheitsanforderungen der Beklagten aufgenommen, mit der Beklagten diskutiert, die verschiedenen Vor- und Nachteile bzw. Sicherheitsrisiken erörtert und anschließend ihre Festlegung in schriftlicher Form zusammengefaßt hätte. Diese Zusammenfassung hätte dann das Sicherheitskonzept dargestellt (Blatt 310 oben der Akten). Ein solches Sicherheitskonzept ist unstreitig jedoch nicht erstellt worden. Damit ist keine Sollbeschaffenheit einer Technik zur Absicherung des Netzwerks der Beklagten festgelegt worden (Blatt 310 oben der Akten). Ein solches vorher schriftlich definiertes Sicherheitskonzept ist nach Auffassung des Sachverständigen erforderlich, damit die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen in das Datenverarbeitungssystem implementiert werden können (Blatt 333 oben der Akten). Das erfordert nach Überzeugung des Sachverständigen eine schriftliche Fixierung nicht erst als Abschluß und Dokumentation des Projekts, sondern als Planungsgrundlage (Blatt 333 der Akten). Auch wenn sich die Größe der zu erstellenden Netzwerkstruktur im Laufe des Projekts aufgrund der Vergrößerung des Personalbestandes auf Seiten der Beklagten verändert hat, wie die Klägerin einwendet, so mag dies zwar eine erschwerende Randbedingung sein, wie der Sachverständige (Blatt 332 Mitte) ausführt, jedoch kein Grund, auf die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes ganz zu verzichten. Das macht auch nach Darstellung des Sachverständigen Sinn. Denn ein Sicherheitskonzept erfaßt nach dem Stand der Technik Punkte wie z.B. Absicherung der Server, Identifizierung der Benutzer (Paßwörter), Absicherung der Schnittstellen des Netzwerkes nach außen, die auch dann festgelegt werden können, wenn die Serverstruktur noch nicht endgültig und abschließend feststeht. So hätte jedenfalls festgelegt werden können und müssen, welche Sicherheitsanforderungen der Beklagten zu erfüllen sind, welche Dienste von innerhalb des Netzes nach außen und umgekehrt hätten erreichbar sein müssen und wie die Firewall grundsätzlich installiert werden soll (z.B. mit oder ohne demilitarisierte Zone). Auch den weiteren Einwand der Klägerin, daß sie erst später das Sicherheitskonzept in der Projektdokumentation dargelegt und erläutert hätte, die sie üblicherweise erst bei der Zahlung übergebe, hat der Sachverständige überzeugend im Hinblick auf die klare Auftragslage (Entwicklung und Implementierung eines Sicherheitskonzeptes) zurückgewiesen. | Abs. 38 |
| Auch wenn der Leistungsgegenstand im Hinblick auf die Implementierung dieses Sicherheitskonzeptes nicht mehr vorhanden ist, so fehlt jedenfalls das Sicherheitskonzept als Voraussetzung für eine solche Implementierung. Im übrigen spricht nach Auffassung des Sachverständigen auch der Security-Scan-Bericht dafür, daß es auch an der erforderlichen Implementierung eines ausreichenden Sicherheitskonzeptes gefehlt hat. Denn mehrere Rechner waren ohne Anmeldung erreichbar und mehrere andere Rechner waren über eine Anmeldung als Administrator erreichbar, ohne mit einem Passwort abgesichert zu sein. Dabei waren auch Festplattenlaufwerke sichtbar, wie die Bildschirm-Kopien gezeigt haben. Auch wenn es nicht Aufgabe der Klägerin gewesen ist, die Vergabe von Nutzungsberechtigungen auf den einzelnen Rechnern zu kontrollieren, so hätte im Rahmen der Sicherheitskonzeption sichergestellt werden müssen, daß diese Rechner von außerhalb des Netzwerkes überhaupt nicht erst sichbar gewesen wären (Blatt 333 der Akten). | Abs. 39 |
| Die Kammer hat keinerlei Zweifel an diesen überzeugenden und nachvollziehbaren Feststellungen des Sachverständigen. Auch die Parteien haben keinerlei Anhaltspunkte dafür geliefert, daß hinsichtlich der Kompetenz des Sachverständigen oder seiner Unparteilichkeit Bedenken bestehen. | Abs. 40 |
| In Anbetracht der so erwiesenen unvollständigen bzw.mangelhaften Hauptleistung des streitgegenständlichen Auftrages kann nicht von einer stillschweigenden, konkludenten Abnahme im Anschluß an das Gespräch vom 12.12.2000 ausgegangen werden. | Abs. 41 |
| Die Beklagte ist deshalb auch nicht gemäß § 640 Abs. 4 BGB mit ihrer Mängelrüge ausgeschlossen, ebensowenig nach §§ 377 Abs. 2, 378 HGB, weil, wie eingangs ausgeführt worden ist, von der Anwendung von Werkvertragsrecht auszugehen ist, auf das nur ausnahmsweise die Regeln der §§ 377, 378 HGB Anwendung finden (vgl. Baumbach-Hopt, 377 HGB, Rdnr. 1; BGH WM 92, 116; NJW 93, 2436). | Abs. 42 |
| Ein solcher Ausnahmefall liegt hier jedoch nicht vor. | Abs. 43 |
| Schließlich steht dem Klageanspruch die Einrede des nicht erfüllten Vertrages gemäß § 320 BGB entgegen, weil infolge des Fehlens des in Auftrag gegebenen Sicherheitskonzepts eine wesentliche Leistung des Auftrags nicht erfüllt worden ist. | Abs. 44 |
| Die Einrede kann auch gegenüber sämtlichen Rechnungsforderungen der Klägerin entgegengehalten werden, auch soweit es sich um die Lieferung von Hardware- bzw. Hardwareprodukten handelt; denn es handelt sich wie bereits ausgeführt, um einen gemischten Vertrag, bei dem die Hauptleistung dem Werkvertragsrecht unterliegt und sämtliche Leistungen nach dem Willen der Vertragsparteien in der Weise zusammengehören, daß die Hardware-Leistungen nur im Hinblick darauf von der Beklagten bestellt worden sind, daß das vertragliche Auftragsziel, die Entwicklung und Implementierung eines Sicherheitskonzeptes, jedenfalls prinzipiell erreicht wird. Das ist jedoch nach den überzeugenden Feststellungen des Sachverständigen nicht der Fall, weil die Klägerin kein vorher festgelegtes Sicherheitskonzept entwickelt hat. | Abs. 45 |
| Auch kann die Klägerin sich insoweit nicht auf § 320 Abs. 2 BGB berufen; denn wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, verstößt die Verweigerung der Zahlung seitens der Beklagten nicht gegen Treu und Glauben; insbesondere auch nicht deshalb, weil es sich bei der fehlenden Leistung der Klägerin, wie bereits ausgeführt, um einen wesentlichen Hauptteil der in Auftrag gegebenen Leistung handelt. | Abs. 46 |
| Schließlich kann die Klägerin sich auch nicht auf ein Schuldanerkenntnis der Beklagten stützen. Zwar hat sie sich darauf berufen, daß der Geschäftsführer der Beklagten bei dem Gespräch am 12.12.2000 zugesichert habe, die noch offenstehenden Rechnungen bis zum 15.12.2000 zu bezahlen. Weder der Zeuge T noch der Zeuge L haben dies bei ihrer Vernehmung bestätigt. Während der Zeuge T dazu überhaupt keine Aussagen gemacht hat, hat der Zeuge L lediglich bekundet, daß bei dem Gespräch vom 12.12.2000 der Geschäftsführer der Beklagten erklärt habe, daß er die Dienstleistungen nicht in der von der Klägerin verlangten Höhe zu zahlen bereit sei, sondern allenfalls einen Pauschalbetrag von 40.000,00 bzw. 50.000,00 DM zahlen wolle. Mit dieser Erklärung sei das Gespräch abgebrochen worden. Es sei seitens der Beklagten nicht zugesichert worden, daß die offenstehenden Rechnungen für gelieferte Geräte zu einem bestimmten Zeitpunkt gezahlt würden. Allerdings sei es früher zu mehreren Gesprächen gekommen, bei denen der Geschäftsführer der Beklagten ausdrücklich die Bezahlung der noch offenstehenden Rechnungen für gelieferte Geräte zugesagt habe. Dies sei nur deshalb geschehen, weil die Klägerin das Vertragsverhältnis habe kündigen wollen. Die Beklagte habe daher ein Interesse daran gehabt, daß das Auftragsverhältnis fortgesetzt werde, obwohl festgestanden habe, daß der veranschlagte finanzielle Auftragsrahmen überschritten gewesen sei. | Abs. 47 |
| Allein diese Aussage des Zeugen L reicht nicht aus, um ein Schuldanerkenntnis der Beklagten im Hinblick auf die Rechnungsforderungen anzunehmen, da es der Beklagten lediglich darum gegangen ist, die Klägerin zu einem Fortsetzen ihrer Arbeiten zu bewegen. Daß die Beklagte damit verbindlich eine Zahlungsverpflichtung begründen wollte, kann nicht angenommen werden. | Abs. 48 |
| Demgemäß war die Klage abzuweisen. | Abs. 49 |
II. Der Zwischenfeststellungswiderklage war dagegen stattzugeben. | Abs. 50 |
| Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, ist am 12.12.2000 keine Abnahme der Gesamtleistung der Klägerin durch die Beklagte erfolgt. Auch nicht eine stillschweigende, konkludente Abnahme. | Abs. 51 |
| Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§
91, 709 ZPO.
| JurPC Web-Dok. 62/2004, Abs. 52 |
| [online seit: 24.02.2004] |
| Zitiervorschlag: Gericht, Datum, Aktenzeichen, JurPC Web-Dok., Abs. |
| Zitiervorschlag: Köln, LG, Netzwerkinfrastruktur - JurPC-Web-Dok. 0062/2004 |
